Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Заключение доп соглашения после истечения срока действия договора 44 фз

Продление срока действия контрактов, заключенных в рамках действия законодательства о контрактной системе, это одна из популярнейших тем для обсуждения и дискуссий. И действительно, в процессе реализации своей закупочной деятельности у заказчиков порой возникает необходимость пролонгации заключенного договора. Причиной появления такой необходимости могут служить самые разные причины. Вместе с тем контрактное законодательство имеет строгие положения в отношении мер ответственности за несвоевременное исполнение условий контрактов. И с этой точки зрения пролонгация может расцениваться как намеренная попытка недобросовестного поставщика избежать этой ответственности.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Срок действия договора истек, а операции не завершены. что делать

Заключение и исполнение государственных и муниципальных контрактов регулируются как нормами гражданского законодательства, так и положениями законодательства о закупках.

Причем нормы специального законодательства гораздо более жесткие, чем нормы ГК РФ , и практически не оставляют сторонам свободу для маневра, например, в вопросе изменения срока действия контракта. Возникает ли конкуренция между данными нормами?

И в каком объеме они применяются? Ответы на эти вопросы дает арбитражная практика. В рамках осуществления функций и полномочий, установленных Конституцией РФ, принятым на ее основе законодательством и международными договорами, у Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных образований и бюджетных учреждений возникают потребности в получении товаров, выполнении работ, оказании услуг. До 1 января г. С упомянутой даты вступил в действие Федеральный закон от Следует отметить, что правовые основы государственного регулирования отношений, связанных с формированием, особенностями размещения и выполнением государственных контрактов, регулируются и нормами иных законов.

С учетом того, что государственный муниципальный контракт далее — контракт представляет собой гражданско-правовой договор с различием лишь в субъектном составе и целях заключения, к нему применяются нормы гражданского законодательства, например, регулирующие условия контракта.

Согласно ч. В то же время согласно ч. Поскольку ст. В ней предусмотрен только один случай, когда существенные условия контракта при его исполнении могут быть изменены по соглашению сторон, имеющий отношении к сроку действия контракта. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе сроков исполнения контракта подп.

Но такого условия, как срок действия контракта, в этом перечне не было. И участники договорных отношений нередко предпринимали попытки изменить условия контракта в части срока его действия или срока исполнения обязательств по контракту — посредством подписания дополнительных соглашений в рамках ст.

Нередко такие соглашения или, наоборот, отказ заказчика изменить срок становились предметом судебного разбирательства. Из положений ч. Отметим также, что согласно письмам Минэкономразвития России от На практике срок действия контракта и срок исполнения обязательств по контракту могут не совпадать. Так, выполнение работ или оказание услуг по контракту в обусловленный сторонами контракта срок вовсе не означает исполнение самого контракта.

Ведь в ряде случаев помимо выполнения соответствующих работ или оказания услуг требуется еще и получение согласований или разрешений от контролирующих органов. Таким образом, помимо того, что исполнитель по контракту обязан построить какой-либо объект, необходимо также получить на него разрешение о вводе в эксплуатацию.

В то же время нарушение сроков выполнения работ, как правило, влечет изменение сроков исполнения обязательств по контракту, то есть изменение срока действия контракта. При этом в некоторых случаях суды акцентируют внимание именно на различении сроков, указанных в контракте.

С учетом первого подхода срок выполнения работ по государственному муниципальному контракту может быть продлен дополнительным соглашением. При этом суды исходят из того, что если договором была предусмотрена возможность в последующем внести изменения о продлении сроков государственных контрактов соглашением сторон, такое соглашение считается заключенным правомерно.

По ряду дел суды применят положения ст. Вместе с тем в некоторых случаях суды признают доводы истца о наличии существенных изменений обстоятельств, например, отсутствие полного финансирования, а в некоторых случаях это обстоятельство не являлось основанием для изменения условий контракта.

Из постановления ФАС Уральского округа от В нем коллегия судей подтвердила правомерность вывода нижестоящих судов о том, что вопрос об изменении срока выполнения работ по госконтракту не входит в перечень условий, изменение которых п.

Из решения Арбитражного суда Саратовской области от В то же время в постановлении Второго арбитражного апелляционного суда от С учетом второго подхода срок выполнения работ по государственному муниципальному контракту является существенным условием договора и не может быть изменен сторонами по взаимному согласию на основании дополнительного соглашения.

Такое соглашение является недействительным. Материалами дела подтверждается, что ответчик нарушил срок окончания работ, однако суд первой инстанции сделал ошибочный вывод о продлении сторонами срока выполнения таких работ на основании дополнительного соглашения.

Из постановления ФАС Поволжского округа от В постановлении ФАС Московского округа от В соответствии с ч. Случаев, предусмотренных указанными нормами, апелляционным судом не установлено, поэтому заключение сторонами дополнительного соглашения, в котором изменены условия договора изменен срок сдачи предмета договора , правильно оценены как не соответствующие закону.

Изменение календарного плана выполнения и оплаты работ не может быть признано соответствующим ст. Аналогичный правовой подход отражен и в постановлениях ФАС Центрального округа от Стоит обратить внимание и на письмо Казначейства России от Из него следует, что ст.

Так, ФАС Дальневосточного округа в постановлениях от Суд отказал в признании недействительным дополнительного соглашения к государственному контракту, заключенного между заказчиком и подрядчиком.

Применив положения п. При этом стороны своим волеизъявлением изменили указанные положения контракта, подписав спорное дополнительное соглашение, которым был изменен срок действия договора а не срок окончания работ , что не противоречит действующему законодательству.

В некоторых случаях возможность изменения срока государственного муниципального контракта, если речь идет о долгосрочном контракте, суды ставят в зависимость от выделения или невыделения средств соответствующего бюджета по данному контракту.

Обратимся к постановлению Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от В нем сделан такой вывод: из положений ст. Коллегия судей указала на выводы нижестоящих судов о неиспользованной сторонами при подписании дополнительных соглашений возможности внесения изменений в контракт в части срока исполнения обязательств по поставке. Вопрос об изменении срока выполнения работ по госконтракту не входит в перечень условий, изменение которых п.

Суды апелляционной и кассационной инстанций, установив наличие вины заказчика в необходимости продления сроков выполнения работ, удовлетворили требования общества об изменении условий спорного госконтракта. Подрядчик полагал, что в связи с существенным изменением обстоятельств исполнения муниципального контракта срок окончания работ, установленный им, подлежит изменению. Но суды, оценив представленные доказательства, руководствуясь положениями ст. В силу п. Ответчик не представил доказательств того, что внесение изменений в условия госконтракта обусловлено наличием таких оснований.

Согласно ст. Подрядчик вправе требовать от государственного или муниципального заказчика возмещения убытков, причиненных изменением сроков выполнения работ. Изменения условий государственного или муниципального контракта, не связанные с обстоятельствами, указанными в п. Подрядчик подал иск к муниципальному заказчику о понуждении заключить дополнительное соглашение к муниципальному контракту о продлении сроков выполнения работ.

На основании ст. При повторном рассмотрении дела апелляционный суд отменил первоначальное решение в виду недоказанности существенного изменения обстоятельств. ФАС Западно-Сибирского округа с этой позицией согласился. В соответствии с п. Изменение сроков окончания работ по контракту не входит в перечень случаев, установленных данным законом, суд правомерно отказал в удовлетворении требований ООО о продлении госконтракта.

Я понимаю Сайт www. Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с этим. Административное право Гражданское право Госуправление Недвижимость Труд и занятость. Черняховского, д. Саратов , к. Даже если обе стороны госконтракта согласны продлить срок исполнения работ, по общему правилу сделать это не получится.

Пролонгация договоров. Как продлить отношения с контрагентами без лишних усилий. Заключение дополнительных соглашений к незарегистрированному долгосрочному договору аренды не гарантирует исцеление контракта. Какие нормы в приоритете Согласно ч. О каких сроках идет речь На практике срок действия контракта и срок исполнения обязательств по контракту могут не совпадать. Можно ли изменить срок исполнения обязательств по контракту? Можно ли изменить срок действия самого контракта?

Суды апелляционной и кассационной инстанций, установив наличие вины заказчика в необходимости продления сроков выполнения работ, удовлетворили требования общества об изменении условий спорного госконтракта От Ответчик не представил доказательств того, что внесение изменений в условия госконтракта обусловлено наличием таких оснований Постановления федеральных арбитражных судов Волго-Вятского округа от Изменение сроков окончания работ по контракту не входит в перечень случаев, установленных данным законом, суд правомерно отказал в удовлетворении требований ООО о продлении госконтракта Западно-Сибирского округа от Книги нашего издательства: серия История.

Правовые беседы. Прямая речь. Консультационный центр ЭЖ: консультации по вопросам бухучета и налогов. Западно-Сибирского округа от

Продление срока действия государственного (муниципального) контракта: невозможная возможность

Заключение и исполнение государственных и муниципальных контрактов регулируются как нормами гражданского законодательства, так и положениями законодательства о закупках. Причем нормы специального законодательства гораздо более жесткие, чем нормы ГК РФ , и практически не оставляют сторонам свободу для маневра, например, в вопросе изменения срока действия контракта. Возникает ли конкуренция между данными нормами?

Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца. Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

Switch to English регистрация. Телефон или email. Чужой компьютер. Можно ли заключать доп соглашение к контракту позже срока окончания действия контракта? Снежана , ну у нас выполнение работ, контракт действует до нового года, можно ли заключить доп уже после праздников?

Продление срока действия контракта по 44-ФЗ и 223-ФЗ

Заключение и исполнение государственных и муниципальных контрактов регулируются как нормами гражданского законодательства, так и положениями законодательства о закупках. Причем нормы специального законодательства гораздо более жесткие, чем нормы ГК РФ , и практически не оставляют сторонам свободу для маневра, например, в вопросе изменения срока действия контракта. Возникает ли конкуренция между данными нормами? И в каком объеме они применяются? Ответы на эти вопросы дает арбитражная практика. В рамках осуществления функций и полномочий, установленных Конституцией РФ, принятым на ее основе законодательством и международными договорами, у Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных образований и бюджетных учреждений возникают потребности в получении товаров, выполнении работ, оказании услуг. До 1 января г. С упомянутой даты вступил в действие Федеральный закон от Следует отметить, что правовые основы государственного регулирования отношений, связанных с формированием, особенностями размещения и выполнением государственных контрактов, регулируются и нормами иных законов. С учетом того, что государственный муниципальный контракт далее — контракт представляет собой гражданско-правовой договор с различием лишь в субъектном составе и целях заключения, к нему применяются нормы гражданского законодательства, например, регулирующие условия контракта.

Заключение дополнительного соглашения после истечения срока действия муниципального контракта

Что нужно сделать, чтобы продлить договор, срок действия которого уже давно истек? Как можно распространить влияние контракта на отношения, возникшие еще до его подписания? На эти и другие вопросы, неминуемо возникающие при искусственном увеличении срока действия договора, ответы нашла Анна Мишина. Со сделками, совершенными за рамками договора, и бухгалтеры, и юристы встречаются довольно часто. Причем в данном случае имеются в виду не разовые поставки, оформленные добротным коммерческим предложением и накладной.

В ходе исполнения контракта заказчик выбрал не весь объем поставляемой электроэнергии. Как правильно поступить заказчику: расторгнуть контракт по соглашению сторон или заключить дополнительное соглашение об уменьшении объема оказываемых услуг?

Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца. Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца. По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции: В рассматриваемом случае стороны вправе заключить дополнительное соглашение о продлении срока исполнения контракта независимо от того, что контракт заключен до 1 июля года.

Заключение дополнительного соглашения за пределами срока действия контракта

.

.

.

Подробно разберем вопрос продления сроков действия контракта по 44 Заключение дополнительного соглашения о продлении срока действия.

.

.

.

.

.

.

.

Комментариев: 2
  1. Феоктист

    И ни в коем случае, не принимайте мои слова как грубость или упрёк :)

  2. meyfiterdnin

    А чего не миллион? Откуда такие суммы берут эти клоуны!

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

© 2018-2020 Юридическая консультация.